Документація конкурсних торгів - нове будівництво будинку правосуддя в м. Ічня: вул. Трудова,4

І. Загальні положення

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів   розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 року №2289-VI (далі Закон).

Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом

2. Інформація про замовника торгів:

 повне найменування:

Територіальне управління Державної судової адміністрації України у Чернігівській області

 місцезнаходження:

Україна, м. Чернігів, пр.-кт Миру,49-а, 14005

 посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:

Джулай Валентин Петрович, заступник начальника управління,  голова  комітету з конкурсних торгів   

14005  Україна,  м. Чернігів,  пр.-кт Миру,49а ,  тел.(0462) 676-581, факс (0462) 678-641, 678-904, 676-581            

E-mail:  hoz-viddil@cn.court.gov.ua

Нінько Юлія Миколаївна

головний спеціаліст із забезпечення договірної та позовної роботи, секретар комітету з конкурсних торгів

14005  Україна,  м. Чернігів,  пр.-кт Миру,49а ,  тел.(0462) 676-641, факс (0462) 678-641           

E-mail: yurist@cn.court.gov.ua

3. Інформація про предмет закупівлі

 найменування предмета закупівлі:

Нове будівництво будинку правосуддя в м. Ічня: вул. Трудова,4

 вид предмета закупівлі:

роботи

 місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):

Місце виконання робіт: 16700, Чернігівська обл., м. Ічня

вул. Трудова,4

Кількість:  один об’єкт – 1265,33 м. кв.

 строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):

 Строк виконання робіт:  до кінця  2014 р.

4. Процедура закупівлі

Відкриті торги

5. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.

6. Інформація  про  валюту  (валюти),  у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня

7. Інформація про мову (мови),  якою  (якими)  повинні  бути складені  пропозиції конкурсних торгів

Під час проведення процедури закупівлі усі документи, що готуються безпосередньо Учасником повинні бути складені українською мовою. Всі інші документи, що входять до складу  пропозиції з конкурсних торгів повинні бути складені українською мовою, а у разі надання цих документів іноземною мовою, вони повинні мати автентичний переклад на  українську мову. Переклад на українську мову повинен бути посвідчений нотаріально.

ІІ. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз'яснень щодо  документації конкурсних торгів

Учасник, який отримав документацію з конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку подання пропозиції з конкурсних торгів звернутися до Замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на запит протягом трьох календарних днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації з конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім календарних днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію з конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання Замовником роз'яснень щодо змісту докуметації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозиції конкурсних торгів не менш як на сім календарних днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється Замовником відповідно до статті 10 Закону.

2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів Замовник забезпечує ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.
Зазначена інформація оприлюднюється Замовником відповідно до статті 10 Закону

ІІІ. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів
*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством), за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи Учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті з печатками в місцях склеювання.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів Учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи Учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*. Повноваження щодо підпису документів у складі пропозиції конкурсних торгів Учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, дорученням, тощо.

Першою сторінкою пропозиції з конкурсних торгів має бути реєстр поданих документів із зазначенням порядкового номеру та кількості аркушів  кожного поданого документа.

Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.

На конверті повинно бути зазначено:

- повне найменування і місцезнаходження Замовника;

- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

- повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) Учасника процедури закупівлі, його місце знаходження (юридична та фактична адреса) (місце проживання), ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

- маркування: „Не відкривати до «__» __________ (зазначаються дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів).

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

Пропозиція з конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі повинна складатися з:

1. Реєстру поданих документів із зазначенням  порядкового номера та  кількості аркушів кожного із поданих докуменів.

2.  Документа, що підтверджує надання Учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів, відповідно до п.3 Розділу ІІІ «Підготовка пропозицій конкурсних торгів» Документації конкурсних торгів.

3. Пропозиції конкурсних торгів за формою, що зазначена у  додатку №1 до Документації з конкурсних торгів.

4. Документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника Учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів та договору про закупівлю (виписка з протоколу засновників, наказ про призначення, доручення тощо).

5.  Документів, що підтверджують відсутність підстав для відмови учаснику в участі у процедурі закупівлі відповідно до переліку, що визначений п.6. Розділу ІІІ«Підготовка пропозицій конкурсних торгів» документації  конкурсних торгів.

6. Документально підтвердженої інформації про відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, відповідно до переліку документів, що визначені у п.6  Розділу ІІІ «Підготовка пропозицій конкурсних торгів»

Документації конкурсних торгів.

7. Інформації про необхідні технічні, якісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі відповідну технічну специфікацію.

 8. Учасник повинен подати як частину пропозиції  конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність усіх робіт, які Учасник пропонує виконувати за Договором, вимогам Документації конкурсних торгів. Документальне підтвердження відповідності робіт вимогам Документації конкурсних торгів може бути надане у формі пояснювальної записки та повинно мати:

а) інформацію про субпідрядні організації, яких Учасник планує залучити для виконання спеціальних  робіт (повна назва субпідрядника, види робіт до виконання яких  планується залучити субпідрядника, копії ліцензій на виконання робіт виданих субпідряднику). У випадку, якщо Учасник не планує залучати до виконання робіт субпідрядні організації, ця інформація повинна відображатися у пояснювальній записці;

б) подати кваліфікаційні посвідчення на виконання основних високотехнологічних робіт та інші документи відповідно до вимог, визначених у цій документації та додатках до неї;

в) подати сертифікати відповідності на обладнання та матеріали, які будуть застосовуватися при виконанні робіт 

9. Розрахунок ціни пропозиції конкурсних торгів виходячи з тих умов, що:

- ціна пропозиції конкурсних торгів означає суму, за яку Учасник передбачає виконати всі види робіт, передбачених в технічному завданні Замовника з урахуванням ПДВ;

- ціна пропозиції конкурсних торгів (договірна ціна) Учасника повинна бути розрахована відповідно Державних будівельних норм із урахуванням змін та доповнень до них;

- ціна пропозиції конкурсних торгів, за яку Учасник згоден виконати роботи, розраховується виходячи з обсягів робіт на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для здійснення проектних рішень по об’єкту та поточних цін на них;

- в ціні пропозиції конкурсних торгів Учасник визначає вартість усіх запропонованих до виконання підрядних робіт з урахуванням робіт, що виконуються субпідрядними організаціями;

- ціну пропозиції конкурсних торгів слід визначати відповідно до вимог проекту щодо термінів закінчення робіт, технології виконання робіт. Остаточно виводиться підсумкова ціна конкурсної пропозиції;

- вартість пропозиції конкурсних торгів та всі інші ціни повинні бути чітко визначені;

- Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на роботи та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів;

- до розрахунку ціни пропозиції конкурсних торгів не включаються будь-які витрати, понесені Учасником у процесі здійснення процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю;

- договірна ціна, що пропонується за умовами торгів, є твердою та не може бути змінена, окрім випадків, передбачених Законом.

- розрахунок ціни пропозиції конкурсних торгів має бути наданий у друкованому вигляді та додатково на магнітному носії (оптичному дискові) у програмному комплексі АВК-5, або у програмному комплексі, який взаємодіє з ним в частині передачі кошторисної документації та розрахунків договірних цін та повинен складатися з:

- локальних кошторисів;

- розрахунку договірної ціни;

- відомості ресурсів;

- розрахунку вартості експлуатації будівельних машин і механізмів (з економічним обґрунтуванням змін);                       - розрахунку вартості машино-години власної будівельної техніки. Вартості оренди машино-години орендованої будівельної техніки, яка буде застосовуватися для виконання замовлення (за наявності)

-  розрахунку загальновиробничих та адміністративних витрат;

- розрахунку прибутку

- календарного плану робіт

10.Загальна інформація про Учасника.

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

   Учасник під час подання пропозиції конкурсних торгів одночасно надає забезпечення пропозиції конкурсних торгів.

    Розмір забезпечення пропозиції конкурсних торгів:              50 000,00 (п’ятдесят  тисяч грн. 00 коп.) грн.

    Вид забезпечення пропозиції з конкурсних торгів: - банківська гарантія (до банківської гарантії надається документ, що підтверджує повноваження особи, яка підписала гарантію (копія витягу із Статуту, копія ліцензії НБУ - завірені мокрою печаткою банку.)

- Строк дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів становить  90 (дев’яносто) днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів повинно містити умову, згідно з якою строк дії забезпечення може продовжуватись на строк продовження самої пропозиції конкурсних торгів.

Примітка: копія банківської гарантії завірена учасником підшивається до пропозиції конкурсних торгів. Оригінал надається та підшивається до пропозиції конкурсних торгів в окремому файлі. Крім того, оригінал банківської гарантії не нумерується.

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Замовник повертає забезпечення пропозиції конкурсних торгів Учаснику протягом 3 банківських днів з дня настання підстави для повернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів у разі:

- закінчення строку дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів, зазначеного у документації конкурсних торгів;

- укладення договору про закупівлю з учасником, що став переможцем конкурсних торгів;

- відкликання пропозиції конкурсних торгів до закінчення строку її подання;

- закінчення процедури закупівлі у разі не укладення договору про закупівлю з жодним з учасників, що подали пропозиції конкурсних торгів.

 Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не повертається замовником у разі:                                                                   - відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником після закінчення строку її подання;                                                      - непідписання учасником, що став переможцем процедури торгів, договору про закупівлю;                                                 

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

Пропозиці конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 календарних днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку Замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Учасник має право:

- відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів.

6. Кваліфікаційні критерії до учасників

Відповідно до статті 16 Закону Замовник встановлює наступні  кваліфікаційні критерії:

- наявність обладнання та матеріально-технічної бази, у тому числі власних виробничих потужностей та/або центрів обслуговування на території України;

- наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

-  наявність документального підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів;

- наявність фінансової спроможності (баланс,  звіт про фінансові результати,  звіт про рух грошових коштів,  довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами) учасника.

Для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям учасник у складі своєї пропозиції конкурсних торгів надає наступні документи:

- довідку на фірменому бланку учасника (у разі наявності), складену у формі, зазначеній в Додатку №2, про наявність в Учасника відповідного обладнання та матеріально-технічної бази,  у тому числі власних виробничих потужностей та/або центрів обслуговування на території України;

  - довідка на фірменому бланку учасника (у разі наявності), складена у формі, зазначеній в Додатку № 3 про наявність працівників відповідної кваліфікації, яких буде залучено, для виконання робіт;

- інформаційна довідка на фірменому бланку учасника (у разі наявності) в довільній формі про виконання аналогічних договорів (Додаток № 4);

- копію балансу  станом на останню звітну дату*з відміткою про прийняття органом Держкомстату*;

- копію звіту про фінансові результати  станом на останню звітну дату*;

- копію звіту про рух грошових коштів  за 2012 рік *

У тому випадку, якщо Учасник процедури закупівлі є суб’єктом малого підприємництва та відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва» не подає зазначеного звіту, він подає довідку (на фірмовому бланку Учасника (за наявності) у довільній формі*;

- довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами, датованою  не раніше ніж за 14 календарних днів до  дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Учасник за власним бажанням може надати додаткові документи, що підтверджують його відповідність кваліфікаційним критеріям.

Відповідно до ст.17 Закону Замовник встановлює наступні підстави для відмови Учаснику в участі у торгах:

1) Замовник має незаперечні докази того, що учасник або учасник попередньої кваліфікації пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі; 

2) учасника або учасника попередньої кваліфікації було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;

3) виявлено факт участі учасника або учасника попередньої кваліфікації у змові;

4) фізична особа, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

5) службова (посадова) особа учасника або учасника попередньої кваліфікації, яку уповноважено учасником або учасником попередньої кваліфікації представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

6) пропозиція конкурсних торгів (кваліфікаційна, цінова пропозиція) подана учасником процедури закупівлі, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі;

7) учасником або учасником попередньої кваліфікації не надано документів, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю;

8) учасник або учасник попередньої кваліфікації визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура.

   Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та може відхилити пропозицію конкурсних торгів (кваліфікаційну, цінову пропозицію) учасника (учасника попередньої кваліфікації), у разі якщо:

1) учасник або учасник попередньої кваліфікації має заборгованість із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів);

2) учасник або учасник попередньої кваліфікації не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту.

Для підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у торгах, учасник у складі своєї пропозиції надає наступні документи:

1. Копія Статуту або іншого установчого документу (для учасників юридичних осіб).

2. Оригінал довідки про відсутність заборгованості по сплаті податків та обов'язкових платежів до бюджету, що видана уповноваженим органом, дійсна на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів.

3. Оригінал довідки виданої державним органом з питань банкрутства про відсутність підприємства учасника в Єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, датованої не пізніше двотижневої давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

4.Інформаційна довідка (витяг) з «Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення» про відсутність у реєстрі інформації про притягнення особи, яка є учасником конкурсних торгів (учасник - фізична особа - підприємець) або особи, яка є законним представником Учасника (юридичної особи) (керівник, засновник) до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення.

5. Довідка Міністерства внутрішніх справ України про відсутність незнятої чи непогашеної судимості за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин вчинений з корисливих мотивів фізичною особою, яка є учасником конкурсних торгів або особою, яка є службовою особою учасника, яка уповноважена учасником торгів представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі. Довідка повинна бути  чинна на момент розкриття пропозицій конкурсних пропозицій.

6. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців із зазначенням наступної інформації:

-  керівник юридичної особи;

- відомості про осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності;

- засновники юридичної особи;

- основні види діяльності юридичної особи,

датованого не більше місячної давнини відносно дати розкриття тендерних пропозицій.

7. Документ, що підтверджуює повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо правомочності укладання договору про закупівлю (виписка з протоколу засновників, наказ про призначення, доручення тощо).

8. Копія паспорту (для фізичних осіб - підприємців).

          Всі документи (за винятком оригіналів), які учасник подає для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям та відсутності підстав для відмови в участі у торгах, а також інші документи, які входять до складу пропозиції конкурсних торгів повинні на всіх сторінках мати відбиток печатки (за наявності) учасника та підпис уповноваженої особи.

Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої Учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про невідповідність пропозиції Учасника вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 цього Закону або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, Замовник відхиляє пропозицію такого Учасника.

          Документи, які не передбачені Господарським кодексом України для суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, не подаються останніми в складі своєї пропозиції конкурсних торгів. Учасники – нерезиденти, для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям та відсутності підстав для відмови в участі у торгах, подають у складі своєї пропозиції конкурсних торгів документи передбачені законодавством країн, де вони зареєстровані з посиланням на норми відповідних законодавчих актів, в яких передбачені саме такі докіменти. Якщо офіційні документи (іх, належним чином засвідчені, копії), що подаються учасником - нерезидентом, складені за участю органів державної влади та органів місцевого самоврядування іноземної держави, або є такими, що від них виходять, повинні подаватися разом з перекладом на українську мову та містити  посвідчення автентичності підпису шляхом проставлення апостилю компетентним органом держави в якій був виданий, або легалізований іншим, передбаченим законодавством способом.

* Якщо, відповідно до законодавства України чи національних положеннь (стандартів) іноземних країн (для учасників нерезедентів) встановлена скорочена за показниками фінансова звітність або не передбачено формування іншої документації, учасник подає лише документи, що передбачені для нього законодавством та підтвердження з посиланням на норми відповідних законодавчих актів, про те, що їх фінансова звітність ( чи інша інформація ) не містить таких документів, які вимагаються документацією конкурсних торгів.

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Детальний опис робіт та кількісні характеристики, що викладені в додатку №7 до Документації «ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ».

Учасник повинен подати як частину пропозиції конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність усіх робіт, які Учасник пропонує виконувати за Договором, вимогам документації конкурсних торгів. Документальне підтвердження відповідності робіт вимогам документації конкурсних торгів може бути надане у формі пояснювальної записки та повинно мати:

а) інформацію про субпідрядні організації, яких Учасник планує залучити для виконання спеціальних  робіт.  Якщо учасник не планує залучати до виконання будівельних робіт субпідрядні організації, така інформація зазначається ним у пояснювальній записці;

б) подати кваліфікаційні посвідчення на виконання основних високотехнологічних робіт та інші документи відповідно до вимог, визначених у цій тендерній документації та додатках до неї;

в) подати сертифікати відповідності на обладнання та матеріали, які будуть застосовуватися при виконанні робіт

        г) учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозиції конкурсних торгів санітарно-гігієнічні заключення на будівельні матеріали, відповідність їх держстандартам, наявність відповідного дозволу на виконання робіт підвищеної безпеки (копія завірена учасником).

8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

Подання пропозицій за окремими частинами предмету закупівлі не передбачено.

9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.

Повідомлення Учасника про зміни або відкликання пропозиції готується, запечатується, маркується та відправляється у відповідності із п.1 Розділа 3 цієї документації у конверті, додатково позначається „Зміни" або "Відкликання" відповідно. Повідомлення про відкликання може також надсилатися засобами зв'язку, але з наступним надсиланням письмового підтвердження, із поштовим штемпелем не пізніше кінцевого терміну подання пропозицій.

Після відкриття конверта внесення змін до пропозиції конкурсних торгів не дозволяється. У винятковому випадку на запит комітету з конкурсних торгів Учасник може дати лише пояснення до змісту пропозиції, не змінюючи її суті.

IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання  пропозицій конкурсних торгів:
 спосіб подання пропозицій конкурсних торгів:

Особисто або поштою.

 місце подання пропозицій конкурсних торгів:

   За адресою Замовника, каб.303

 кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час):

08.07.2013р., 11год. 00хв.

Пропозиції конкурсних торгів, отримані Замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

На запит Учасника Замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:

місце розкриття пропозицій конкурсних торгів:

За адресою Замовника, каб. 304

дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:

08.07.2013р. об 13год. 00хв.

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність Учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Повноваження представника Учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю тощо.

Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою уповноваженим органом.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою Замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

         Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

        Після розкриття пропозицій конкурсних торгів замовник вивчає пропозиції з метою визначення:

- відповідності пропозиції конкурсних торгів кваліфікаційним критеріям, зазначеним у документації конкурсних торгів;

- відповідності пропозиції вимогам Закону;

- відповідності пропозиції технічним вимогам/умовам документації конкурсних торгів.

- до вивчення пропозиції конкурсних торгів, за рішенням комітету з конкурсних торгів замовника, можуть бути залучені при необхідності незалежні експерти;

- рекомендації експертів, щодо відповідності пропозиції конкурсних торгів технічним вимогам, враховуються під час визначення відповідності пропозиції вимогам документації конкурсних торгів);

- відповідності пропозиції та інших документів, довідок,  пояснень, що  надає учасник в складі пропозиції,   вимогам/умовам документації конкурсних торгів;

- відсутності підстав для відмови в участі в торгах відповідно до статті 17 Закону.

Пропозицією, яка відповідає умовам документації конкурсних торгів, є пропозиція, що узгоджується з усіма термінами, умовами та вимогами, що зазначені у  документації конкурсних торгів.

Загальний строк розгляду, оцінки та визначення переможця процедури закупівлі не перевищуватиме 20 робочих днів з дня розкриття Пропозицій.

Критерієм оцінки є

-        Ціна;

-        Умови оплати;

-     Строк виконання;

-     Гарантійне обслуговування;

Оцінка проводиться згідно з наступною методикою.

Кількість балів кожної Пропозиції визначається сумарно. Максимально можлива кількість балів дорівнює 100.

1. Кількість балів по критерію:

1. Ціна – 70 балів;
2. Умови оплати – 10 балів;
3. Строк виконання – 10 балів;
4. Гарантійне обслуговування – 10 балів

Методика оцінки

1. Кількість балів за критерієм „Ціна” визначається наступним чином. Пропозиції, значення критерію „Ціна” у якої є найвигіднішим (найменшим), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти Пропозицій визначається за формулою:

Ц_о.к.б. = Ц_min / Ц_обчисл * 70, де

Ц_о.к.б.  = обчислювана кількість балів критерію „Ціна”;

Ц_min - найнижче значення за критерієм „Ціна”;

Ц_обчисл - значення поточного критерію Пропозиції, кількість балів для якого обчислюється;

70 - максимальна кількість балів за критерієм „Ціна”.

2. Кількість балів за критерієм „Умови оплати” визначається наступним чином. Пропозиції, умови оплати якої найвигідніші (найдовші), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти Пропозицій визначається за формулою:

О_о.к.б. = О_обчисл /О _max *10, де

О_о.к.б.  = обчислювана кількість балів за критерієм „Умови оплати”;

О_max – найдовша відстрочка платежу;

О_обчисл – відстрочка платежу Пропозиції, кількість балів для якої обчислюється;

10 – максимально можлива кількість балів за критерієм „Умови оплати”.

3. Кількість балів за критерієм „Строк виконання”  визначається наступним чином. Пропозиції, термін виконання робіт якої найвигідніший (найкоротший), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти Пропозицій визначається за формулою:

В_о.к.б. = В_min /В_обчисл   *10, де

В_о.к.б. = обчислювана кількість балів за критерієм „Строк виконання”;

В_min – найкоротший термін виконання робіт;

В_обчисл – термін виконання робіт Пропозиції, кількість балів для якої обчислюється;

10 – максимально можлива кількість балів за критерієм „Строки виконання робіт”.

4. Кількість балів за критерієм „Гарантійне обслуговування ” визначається наступним чином. Пропозиції, термін гарантійного обслуговування об’єкта якої найвигідніші (найдовший), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти Пропозицій визначається за формулою:

Г_о.к.б. = Г_обчисл /Г _max *10, де

Г_о.к.б.  = обчислювана кількість балів за критерієм „Гарантійне обслуговування ”;

Г_max – найдовший термін гарантійного обслуговування об’єкта;

Г_обчисл – термін гарантійного обслуговування об’єкта Пропозиції, кількість балів для якої обчислюється;

10 – максимально можлива кількість балів за критерієм „Гарантійне обслуговування ”.

Загальна кількість балів за всіма критеріями розраховується по формулі:

кількість балів за критерієм "Ціна" + кількість балів за критерієм " Гарантійний термін" + кількість балів за критерієм " Умови розрахунків" + кількість балів за критерієм "Строк виконання робіт ”.

           У разі, якщо Пропозиції двох або більше учасників мають однакову кількість балів, переможець процедури закупівлі визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має голова комітету з конкурсних торгів.

2. Виправлення арифметичних помилок

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, за умови отримання письмової згоди на це Учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.

Помилки виправляються Замовником, за умови отримання письмової згоди відповідного Учасника на таке виправлення, у такій послідовності:

а) при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною;

б) при розходженні між ціною одиниці та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється.  Якщо, на погляд Замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється.

Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється

3. Інша інформація

1. Ознайомлення з проектною документацією за адресою:  Україна, м. Чернігів, пр.-кт Миру,49а, 14005,  Територіальне управління Державної судової адміністрації України у Чернігівській області, каб. 301

2. Крім документів передбачених п.6 розділу ІІІ Документації конкурсних торгів «Кваліфікаційні критерії до учасників»  учасники конкурсних торгів зобов’язані надати наступні документи та інформацію:

1) Копію ліцензії учасника торгів на виконання робіт (а у разі залучення субпідрядних організацій, також копії виданих їм ліцензій на виконання зазначених робіт) з додатком.

2) Виписка з державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців чинної на момент розкриття пропозицій з конкурсних торгів.

3) Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб).     

4) Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб - підприємців).

5) Довідку, складену у довільній формі, яка містить відомості про підприємство:

- реквізити (адреса – місцезнаходження та поштова адреса, телефон, факс, телефон для контактів);

- керівництво (посада, ім’я, по батькові, телефон для контактів);

- форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма;

- банківські реквізити.

4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо Учасник:

1.  - не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону та п. 6. Кваліфікаційні критерії до учасників;

- не погоджується з виправленням виявленої Замовником арифметичної помилки;

- не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

2. Наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 Закону:

1) Замовник має незаперечні докази того, що Учасник пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі Замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму па роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі;

2) Учасника було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;

3) виявлено факт участі Учасника у змові;

4) фізична особа, яка є Учасником, була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

5) службова (посадова) особа Учасника яку уповноважено Учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

6) пропозиція конкурсних торгів подана Учасником процедури закупівлі, який є пов'язаною особою з іншими Учасниками процедури закупівлі;

7) Учасником не надано документів, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю;

8) Учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура.

9) Учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів);

10) Учасник не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту.

3.  Пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

         Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до державних органів, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 цього Закону, або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого учасника.            

          Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із аргументованим зазначенням підстави надсилається Учаснику, пропозиція якого відхилена протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Замовник відміняє торги у разі:

- відсутності подальшої потреби у закупівлі робіт;

- неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

-  виявлення факту змови учасників;

- порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого Законом;

- подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;

- відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з Законом;

- якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох Учасників.

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо:

- ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену Замовником на фінансування закупівлі;

- здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили;

-  скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається Замовником Уповноваженому органу та усім Учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття Замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

VI. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору

У день визначення переможця Замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

2. Істотні умови, які обов'язково включаються  до договору про закупівлю

 Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України. 

Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів (у тому числі ціни за одиницю продукції) переможця процедури закупівлі та не повинні змінюватися після підписання договору про закупівлю до повного виконання зобов'язань сторонами, у повному обсязі, крім випадків:              

    -   зменшення обсягів закупівлі, з урахуванням фактичного   

         обсягу видатків замовника;

-        покращення якості предмета закупівлі (виконання будівельних робіт) за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної у договорі;

-        продовження строку дії договору та виконання зобов’язань щодо виконання робіт у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі форс-мажорних обставин, затримки фінансування Замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної у договорі.

-        узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості робіт);

-        зміни ціни у зв'язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок;

Істотними умовами договору є:

- предмет договору підряду;

- договірна ціна;

- строк дії договору;

- строки початку та закінчення робіт (будівництва об'єкта);

- права та обов'язки сторін;

- порядок забезпечення робіт проектно- кошторисною документацією;

- порядок залучення субпідрядників ( якщо залучення таких передбачалось пропозицією конкурсних торгів Учасника);

- порядок здійснення замовником контролю за якістю ресурсів;

- умови здійснення технічного нагляду за виконанням робіт;

- порядок розрахунків за виконані роботи;

- порядок здачі-приймання закінчених робіт (об'єкта будівництва);

- гарантійні строки якості закінчених робіт (експлуатації об'єкта будівництва), порядок усунення недоліків;

- відповідальність сторін за порушення умов договору підряду;

- можливість зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків.

   Істотні умови договору визначені  у Додатку 6 до Документації з конкурсних торгів, що є невідємною частиною цієї документації.

У разі якщо сторони не досягли згоди щодо всіх істотних умов, договір про закупівлю вважається неукладеним. Якщо учасник вчинив фактичні дії щодо виконання договору, правові наслідки таких дій визначаються відповідно до Цивільного кодексу України.

Погодження з основними умовами договору повинні бути надані в складі пропозиції.

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Не вимагається

  ______________________________________________ (повне найменування учасника), надає свою пропозицію щодо участі у конкурсних торгах на закупівлю робіт з Нового будівництва будинку правосуддя в м. Ічня: вул. Трудова,4.

Вивчивши документацію конкурсних торгів та технічні вимоги на виконання робіт з Нового будівництва будинку правосуддя в м. Ічня, зазначаємо, що  маємо можливість та погоджуємося виконати роботи по будівництву зазначеного вище об’єкту, відповідно до вимог Замовника, викладених у документації конкурсних торгів та наданої пропозиції конкурсних торгів  на загальну суму грн. (з ПДВ):

_____________________________________________________

 Загальна вартість пропозиції конкурсних торгів  ______________________________________________________________________ грн.,

                                                  (цифрами та прописом)

у тому числі ПДВ  __________ грн. (якщо учасник є платником ПДВ)

1. До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції конкурсних торгів згідно з умовами документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником не раніше ніж через ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів та не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції .

5. Умови оплати: відстрочка платежу протягом ______________ банківських днів з дня підписання акту виконаних робіт Сторонами.

6. Строк виконання робіт: _________________________________ місяців з моменту укладення договору.

 7. Термін гарантійного обслуговування: _____ місяців з дня повної здачі робіт по об’єкту.

8. Цією пропозицією підтверджуємо своє погодження з основними умовами договору, що викладені у Додатку №6 до Документації з конкурсних торгів.

Керівник організації–учасника процедури закупівлі або інша уповноважена посадова особа

_____________________

_____________________

(підпис)

МП (за наявності)

(ініціали та прізвище)

Назва та тип машини, механізму або обладнання

Виробник, марка та термін експлуатації (років)

Стан (нова машина, справний, поганий), а також наявна кількість

Власна, орендується чи лізинг (у кого) або поставляється (ким)

Керівник організації–учасника процедури закупівлі або інша уповноважена посадова особа

_____________________

_____________________

(підпис)

МП (за наявності)

(ініціали та прізвище)

Професійно-кваліфікаційний рівень працівника працівника

Категорія, розряд

Стаж роботи за професією

Перебуває в трудових (або за трудовою угодою) відносинах   з Учасником з «___»_______р.

Керівник організації–учасника процедури закупівлі або інша уповноважена посадова особа

_____________________

_____________________

(підпис)

МП (за наявності)

(ініціали та прізвище)

Керівник організації–учасника процедури закупівлі або інша уповноважена посадова особа

_____________________

_____________________

(підпис)

МП (за наявності)

(ініціали та прізвище)

10.1. Цей Договір набирає чинності з ________________________ і діє до ______________________.

10.2. Цей Договір укладається і підписується у ____ примірниках, що мають однакову юридичну силу.

10.3. У разі дострокового розірвання цього Договору Замовник протягом 10 (десяти) днів після прийняття відповідного рішення (отримання відповідного повідомлення) за Актом приймає від Підрядника будівельний майданчик та виконані роботи.

10.4. Цей Договір укладено українською мовою на _____ аркушах, у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної з Сторін.

10.5. Цей Договір укладено з Додатками, які є його невід’ємними частинами.

10.6. Жодна зі Сторін не має права відмовляти у прийомі і реєстрації повідомлень від іншої Сторони.

10.7. У випадку, коли будь-яке положення цього Договору буде визнано недійсним або нікчемним, то такий факт не впливає на дійсність решти положень цього Договору.

10.8. Сторони зобов’язані інформувати одна одну по зміну своїх поштових, банківських, контактних даних протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати настання таких змін. У випадку порушення цього обов’язку ризик пов’язаних з цим несприятливих наслідків несе Сторона, яка порушила зобов’язання, а непоінформована Сторона, яка вчинила необхідні дії з використанням застарілих реквізитів, не вважається такою, що порушила свої  договірні зобов’язання.

10.9. Порядок залучення субпідрядників до виконання робіт передбачено Додатком №1 до цього договору. Залучення субпідрядних організацій до виконання цього Договору дозволяється лише за умови, якщо це було передбачено пропозицією конкурсних торгів поданою підрядником, як учасником конкурсних торгів.

10.10. Істотні умови цього договору не можуть змінюватись крім випадків:

    -   зменшення обсягів закупівлі, з урахуванням фактичного  обсягу видатків Замовника;

-        покращення якості предмета закупівлі (виконання будівельних робіт) за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної у договорі;

-        продовження строку дії договору та виконання зобов’язань щодо виконання робіт у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі форс-мажорних обставин, затримки фінансування Замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної у договорі.

-        узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості робіт);

-        зміни ціни у зв'язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок;

10.11. Всі зміни до цього договору оформляються підписанням додаткової угоди.

10.12. У випадку реорганізації Замовника, всі його права та обов’язки по цьому Договору переходять до правонаступника.

11.1. Порядок здавання - приймання Об’єкту будівництва

11.1.1.Остаточна здача-приймання Об'єкту в експлуатацію здійснюється відповідно до діючого законодавства  та є підставою для проведення остаточних розрахунків між Сторонами.

11.1.2. Підрядник до прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкту  відповідає за збереження Об’єкту будівництва, несе ризики пошкодження або знищення Об’єкту і не може вимагати від Замовника оплати за виконані, але знищені (пошкоджені) роботи. Після прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом Об’єкту, ризики знищення (пошкодження) Об’єкту несе Замовник.

11.1.3. Покриття витрат на організацію здачі-прийняття виконаних робіт та введення закінченого об’єкта в експлуатацію здійснюється за рахунок Підрядника.

11.1.4. Додаткові витрати на здачу-приймання Об'єкта, що зумовлені незадовільним виконанням зобов'язань, порушенням умов Договору, покриваються за рахунок винної Сторони.

11.2. Приймання окремих робіт.

11.2.1. Здача-приймання виконаних робіт оформлюються Актами приймання-передачі виконаних підрядних робіт за формою КБ-2в. Дані документи складає Підрядник та надає їх Замовнику. Акт за формою КБ-2в до його надання Замовнику має бути завізований особою, відповідальною за технічний нагляд.

11.2.2. За попередньою письмовою домовленістю Сторони також можуть здійснювати попереднє приймання частини або окремих робіт, устаткування після індивідуального і комплексного випробування, окремих приміщень, споруд та обладнання, тощо.

11.2.3. Замовник, який одержав повідомлення Підрядника про готовність до здачі відповідного етапу робіт, передбаченого Календарним планом робіт, зобов’язаний здійснити перевірку та приймання виконаних робіт протягом 7 (семи) днів з дати отримання Акту за формою КБ-2в або надати Підряднику обґрунтовану відмову в їх підписанні. Роботи, виконані з порушенням Державних будівельних норм, та такі, що не відповідають затвердженій проектно-кошторисній документації, обсягам робіт, зазначених в Актах виконаних робіт, неякісні роботи не приймаються та не оплачуються до приведення їх у відповідність Державним будівельним нормам, проектно-кошторисній документації, затвердженому Календарному плану обсягів  робіт.

11.2.4. В Актах приймання-передачі виконаних підрядних робіт за формою КБ-2в, що підписуються Сторонами, вказуються всі претензії до виконаних робіт. У разі відмови однієї із Сторін від підписання Акту про це зазначається в Акті.

11.2.5. У випадку відмови Замовника від прийняття виконаних Підрядником робіт Сторони протягом 5 (п’яти) календарних днів з дати виявлення недоліків у роботах складають двосторонній Дефектний акт з переліком допущених Підрядником при виконанні робіт недоліків та строків їх усунення.

11.2.6. В разі не надання Підрядником протягом вказаного вище строку свого представника для огляду і фіксації виявлених недоліків, Замовник, робить відповідний запис в журналі виконання робіт та, на свій розсуд, за участю представника інспекції державного архітектурно-будівельного контролю або незалежного спеціаліста у відповідній галузі, складає Дефектний акт, один примірник якого надсилає Підряднику, при цьому,  дата отримання останнім примірника Дефектного акту є датою, з якої починається перебіг строку, протягом якого Підрядник зобов’язаний усунути виявлені недоліки.

11.2.7. Підрядник зобов’язаний за власний рахунок протягом встановленого в Дефектному акті строку усунути всі недоліки виконаних робіт.

11.2.8. В разі, якщо Підрядник відмовляється усунути недоліки виконаних робіт, або не приступає до їх усунення більше половини строку, зазначеного у Дефектному Акті, Замовник може усунути виявлені недоліки власними силами, або залучити до їх усунення третіх осіб. В такому випадку до підрядника застосовуються штрафні санкції передбачені цим Договором.

 11.2.9. У випадку виявлення недоліків після введення Об’єкту в експлуатацію Підрядник своїми силами без збільшення вартості Договірної ціни зобов’язаний в погоджений Сторонами строк усунути виявлені недоліки, при цьому гарантійний строк експлуатації Об’єкту продовжується на строк, протягом якого проводилось усунення недоліків.

11.2.10. Право власності на закінчені роботи переходить до Замовника з моменту підписання Актів приймання виконаних підрядних робіт за формою КБ-2в.

11.2.11. Прийняття прихованих робіт проводиться Замовником в наступному порядку:

-  підрядник в письмовій формі повідомляє Замовника за 3 (три) робочих дні до початку прийняття останнім окремих відповідальних конструкцій та прихованих робіт в міру їх готовності.

- готовність конструкцій та прихованих робіт, які приймаються, підтверджується підписанням Замовником та Підрядником Актів прийняття відповідних конструкцій та Актів прийняття прихованих робіт.

- якщо Підрядником було здійснено закриття прихованих робіт і результатів випробування систем без попереднього пред’явлення їх Замовнику, Замовник має право вимагати їх відкриття в будь-якій частині робіт і проведення повторного випробування за рахунок Підрядника.

11.2.12. Підрядник зобов’язаний протягом 10 (десяти) днів з моменту укладення цього Договору розробити програму випробувань видів робіт, устаткування, систем, споруд, приміщень, що підлягають випробуванню та письмово узгодити її з Замовником.

11.3. ПОРЯДОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБІТ ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЮ ДОКУМЕНТАЦІЄЮ

11.3.1. Замовник забезпечує роботи (будівництва Об'єкту) проектно-кошторисною документацією, яка погоджена з уповноваженими Державними органами та органами місцевого самоврядування та  пройшла експертизу.

11.3.2. Замовник зобов’язаний передати Підряднику 2 (два) примірники затвердженої проектно-кошторисної документації за Актом прийому-передачі. У випадку необхідності (для забезпечення субпідрядних організацій), та при наявності письмової згоди Замовника, можуть виготовлятись окремими розділами додаткові екземпляри проектно-кошторисної документації за окремим замовленням. Підписання Підрядником Акту прийому-передачі документації свідчить про достатність переданої йому Замовником документації для виконання зобов’язань за цим Договором.

11.3.3. Підрядник зобов'язаний до початку виконання робіт перевірити комплектність проектно-кошторисної документації та відповідність установленим вимогам. У разі виявлення невідповідності проектно-кошторисної документації установленим вимогам Підрядник протягом 5 (п’яти) календарних днів з дати отримання проектно-кошторисної документації повідомляє про це Замовника, в іншому випадку документація вважається прийнятою без зауважень.

11.3.4. Підрядник, який отримав від Замовника інформацію (технічну, комерційну та іншу), що захищається законом, а також інформацію, яка може розглядатися як Державна або  комерційна таємниця, не має права повідомляти її третім особам без згоди Замовника.

11.3.5. Генеральний підрядник при закінченні будівництва або розірванні цього Договору повертає проектно-кошторисну документацію Замовнику.

11.3.6. Підрядник несе відповідальність за збереження проектно-кошторисної та іншої документації, наданої Замовником, і на прохання Замовника, надає її йому для користування в будь-який час.

 11.3.7. Замовник має право вносити під час будівництва Об’єкту зміни і доповнення в проектно-кошторисну документацію, перелік і обсяги робіт виходячи з економічної доцільності та покращення якості Об’єкту будівництва за погодженням з розробником проектно-кошторисної документації, якщо такі зміни не призведуть до збільшення загальної вартості Договору чи окремого етапу робіт або продовження строків виконання робіт.

11.3.8. Всі креслення та інша документація, що несуть інформацію про зміни в проекті, повинні бути підписані Замовником.

11.4. Порядок організації робіт

11.4.1. Замовник здійснює контроль і технічний нагляд за якістю, обсягами та вартістю будівництва об'єкту, відповідністю виконаних робіт будівельним нормам та правилам, а матеріалів, виробів і конструкцій - державним стандартам і технічним умовам. При здійсненні контролю Замовник має право проводити випробування та заміри, одержувати від Підрядника необхідну допомогу та інформацію для їх проведення.

11.4.2. З метою оперативного вирішення питань, що виникають у процесі виконання будівельних робіт, Сторони протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту підписання цього Договору призначають своїх повноважних представників на будівельному майданчику, визначають коло їх повноважень і інформують про це у письмовій формі одна одну. При заміні своїх представників або при перегляді їх повноважень Сторони зобов'язуються інформувати про це негайно в письмовій формі.

11.4.3. Підрядник повинен інформувати Замовника у письмовій формі про можливість припинення або сповільнення виконання робіт з його вини, а також через інші, незалежні від Підрядника, обставини. Таке повідомлення має бути направлене Замовнику не пізніше ніж за 5 (п’ять) днів до настання зазначених вище обставин.

11.4.4. У випадку необхідності Замовник викладає свої зауваження та претензії щодо об’єктивності та повноти інформації, ходу виконання робіт. Вимоги Замовника щодо усунення виявлених порушень враховуються Підрядником і заносяться до журналу виконання робіт.

11.4.5. Будівельний майданчик (фронт робіт) на строк будівництва Об’єкту передається Підряднику Замовником на підставі відповідного Акту, який підписується Сторонами протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту підписання даного Договору.

11.4.6. Замовлення, постачання, приймання, розвантаження, складування, охорона та подача на будівельний майданчик матеріалів, конструкцій, виробів здійснюється силами та засобами Підрядника.

11.4.7. Підрядник самостійно визначає порядок використання будівельного майданчика відповідно до умов цього Договору і здійснює контроль за дотриманням цього порядку субпідрядниками та іншими залученими до робіт організаціями. 

11.5. ПОРЯДОК ТА УМОВИ КОНСЕРВАЦІЇ ОБ’ЄКТУ

11.5.1. У випадку необхідності консервації Об’єкту Сторони погоджують вартість та порядок консервації Об’єкту.

11.5.2. У випадку прийняття Замовником рішення про консервацію Об’єкту з причин, що не залежать від Підрядника, вартість консервації оплачується Замовником.

10.5.3. У випадку прийняття рішення про консервацію Об’єкту внаслідок неналежного виконання Підрядником своїх зобов’язань, консервація здійснюється за рахунок Підрядника.

11.5.4. Сторони спільно проводять інвентаризацію на будівельному майданчику. Підрядник передає будівельний майданчик та невикористані матеріали, устаткування Замовнику за актом приймання-передачі. Сторони підписують акт приймання-передачі виконаних робіт за формою КБ-2в на дату початку консервації.

11.6. ГАРАНТІЯ

11.6.1. Підрядник гарантує якість використаних у роботах матеріалів, закінчених робіт і змонтованих конструкцій, обладнання, устаткування, досягнення показників, визначених у проектно-кошторисній документації, та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку експлуатації Об'єкта будівництва, який становить________.

11.6.2. Гарантійний строк обслуговування Об'єкта будівництва становить ____________ (_______________) місяців від дня його прийняття Замовником та відповідає гарантійному терміну, що зазначений Підрядником у пропозиції конкурсних торгів.

11.6.3. Початком перебігу гарантійного строку вважається день реєстрації декларації про готовність об’єкту до експлуатації ДАБК.

11.6.4. Гарантійний строк продовжуються на час, протягом якого закінчені роботи (Об'єкт будівництва) і змонтовані конструкції, та обладнання не могли експлуатуватися внаслідок виявлених недоліків (дефектів), відповідальність за які несе Підрядник.

11.6.5. Підрядник відповідає за недоліки (дефекти), виявлені в закінчених роботах (Об'єкті будівництва), змонтованих конструкціях, та обладнанні протягом гарантійного строку, якщо він не доведе, що недоліки виникли внаслідок:

- природного зносу результату закінчених робіт (Об'єкта будівництва), змонтованих конструкцій;

- неправильної експлуатації або неправильності інструкцій щодо експлуатації змонтованих конструкцій або Об'єкту будівництва, розроблених самим Замовником або залученими ним третіми особами;

- неналежного ремонту змонтованих конструкцій, Об'єкту будівництва, проведеного самим Замовником або залученими ним третіми особами;

- інших незалежних від Підрядника обставин.

11.6.6. У разі виявлення Замовником недоліків (дефектів) протягом гарантійного строку, він зобов'язаний письмово, протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту виявлення таких недоліків, повідомити про це Підрядника і запросити його для складення відповідного двостороннього  акту про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів) – Дефектний акт.

11.6.7. Підрядник зобов’язаний протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня отримання повідомлення від Замовника, направити своїх повноважних представників для огляду та фіксації недоліків в Дефектному акті, який складається і підписується Сторонами в двох примірниках по одному для кожної із Сторін, в якому зазначається вид, обсяг виявлених недоліків, фіксується дата виявлених недоліків і встановлюється строк, протягом якого Підрядник зобов’язаний їх усунути.

11.6.8. В разі не надання Підрядником, протягом встановленого строку свого представника для огляду і фіксації виявлених недоліків виконаних робіт, Замовник, на свій розсуд за участю представника інспекції державного архітектурно-будівельного контролю або незалежного спеціаліста у відповідній галузі складає Дефектний Акт, один примірник якого надсилає Підряднику, при цьому дата отримання останнім примірника Дефектного акту є датою, з якої починається перебіг строку встановленого в останньому, протягом якого Підрядник зобов’язаний усунути виявлені недоліки.

11.6.9. Всі недоліки виконаних робіт, обладнання чи устаткування, які виникають протягом Гарантійного строку виконаних робіт, і виникнення яких зумовлене виконанням робіт з порушенням встановлених норм і правил, усуваються Підрядником за власний рахунок.

11.6.10. В разі, якщо Підрядник відмовляється усунути недоліки виконаних робіт, виявлені протягом Гарантійного строку виконаних робіт, або не приступає до їх усунення більше половини строку, зазначеного у Акті про виявлені недоліки, Замовник може усунути виявлені недоліки власними силами, або залучити до їх усунення третіх осіб.  В цьому випадку Підрядник зобов’язаний відшкодувати заподіяні Замовнику збитки (витрати на усунення недоліків або втрати) та сплатити йому штраф у розмірі 50% (п’ятдесят відсотків) від суми заподіяних збитків.

11.6.11. Пдрядник протягом 10 (десяти) років після закінчення гарантійного строку несе відповідальність за прорахунки в роботах, що виникли після закінчення гарантійного строку і призвели до аварії, обвалення, руйнування на об'єкті, якщо Замовник доведе, що вони спричинені грубими прорахунками або недоробками Підрядника і об'єктивно не могли бути виявлені при прийманні Об’єкту в експлуатацію і протягом гарантійного строку.

11.6.12. У випадку дострокового розірвання даного Договору гарантія на виконані та передані Замовнику до дати розірвання Договору роботи, використані матеріали, обладнання (комплектуючі) зберігається.

Невід'ємною частиною цього Договору є:
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                          (у разі наявності зазначаються додатки до Договору) 

1. Підрядник _______________________________________________________________ залучати до виконання робіт субпідрядників.
Підрядник може залучати субпідрядників до виконання таких робіт: ____________________________.
                                                                                                                                                                               Субпідрядники, що залучаються до виконання робіт, повинні відповідати таким вимогам:
______________________________________________________________________________________
                                                                 мати ліцензію (дозвіл) на виконання робіт, якщо така вимога
______________________________________________________________________________________
                                                передбачена нормативними документами; мати ресурси (матеріальні,
______________________________________________________________________________________.
                                                                технічні, фінансові), достатні для виконання робіт, тощо)
______________________________________________________________________________________
                                                                (мати досвід виконання аналогічних робіт; мати ресурси
______________________________________________________________________________________
                                                                                (матеріальні, технічні, фінансові), достатні
______________________________________________________________________________________
                                                                                                для виконання робіт, тощо)
______________________________________________________________________________________
                                                                (мати ліцензію (дозвіл) на виконання робіт, якщо така вимога
______________________________________________________________________________________
                                                             передбачена нормативними документами; мати досвід виконання
______________________________________________________________________________________
                                                                аналогічних робіт; мати ресурси (матеріальні, технічні, 
______________________________________________________________________________________
                                                                    фінансові), достатні для виконання робіт, тощо)
2. Залучення субпідрядників здійснюється Підрядником _____________________________________
з повідомленням Замовника за 10 робовчих днів до моменту початку  залучення субпідрядника до виконання робіт

3. Відповідальність перед Замовником за прострочення виконання робіт, недоліки у роботах виконані субпідрядником  несе Підрядник.